导读:

工程合同逾期时,每天赔偿标准通常按工程总额的千分之五计算。但具体数额并非固定,而是由合同双方及相关单位在签订合同时共同商定并明确写入条款中。

一、

工程合同逾期每天赔偿标准

  1.在工程合同中,若因承包人的原因导致工程逾期,违约金的计算标准一般按照工程总额的千分之五按天计算。这意味着,每逾期一天,承包人需要支付的违约金金额将基于工程总额的一定比例来确定。

  2.需要注意的是,具体的违约金数额并非由国家硬性规定,而是由甲乙双方及相关单位在商谈合同时共同确定,并明确写入合同中。

二、

造成工程延期的原因有哪些

  文庄律师网提醒你,工程延期可能由多种原因造成,包括但不限于以下几种情况:

  1.发包人未能按照合同约定的条件提供开工所需的条件,导致工程无法如期开始。

  2.发包人未能按时支付工程款预付款、进度款,造成工程资金短缺,无法正常进行。

  3.工程师未能按照合同约定提供所需的指令、批准等,导致施工受阻。

  4.设计变更和工程量增加,使得原有工期无法完成。

  5.非承包人原因导致的停水、停电、停气等事件,累计超过一定时长,影响施工进程。

  6.发生不可抗力事件,如自然灾害等,导致工程无法正常进行。

  7.合同中约定的其他可能导致工期顺延的情况。

工程合同逾期每天赔偿标准  第1张

三、

工程合同违约的法律依据

  工程合同违约的法律依据主要来源于《民法典》的相关规定。

  根据《民法典》第五百八十二条至第五百八十五条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任。

  1.具体的违约责任形式和赔偿金额可以根据当事人的约定确定,如果约定不明确或者没有约定,受损害方可以根据损失的大小合理选择请求对方承担相应的违约责任。

  2.当事人可以约定一定数额的违约金作为违约的赔偿,但约定的违约金数额不应过高或过低,应合理反映因违约造成的损失。

  (1)如果约定的违约金低于造成的损失,受损害方可以请求法院或仲裁机构予以增加;

  (2)如果约定的违约金过分高于造成的损失,违约方可以请求法院或仲裁机构予以适当减少。